承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月 发布时间：2021-01-10 05:09:41
1.[]承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质
对于全部使用国有资金的项目，建设单位将建设工程肢解发包的，下列有关法律责任的说法正确的是()。A.重新审批该项目B.应当暂停项目执行C.应当暂停资金拨 发布时间：2021-01-10 05:09:06
1.[]对于全部使用国有资金的项目，建设单位将建设工程肢解发包的，下列有关法律责任的说法正确的是( )。A.重新审批该项目 B.应当暂停项目执行 C.应当暂停资金拨付 D.责令改
某工程因施工方原因造成质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是()。A.建设方可以解除合同B.建设方可以 发布时间：2021-01-10 05:06:50
1.[]某工程因施工方原因造成质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是( )。A.建设方可以解除合同 B.建设方可以要求减少支付工
某工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方只好将设备撤场，作业人员同时也转场施工，此时施工现场的安全防护应由()负责。A.发包人B.施工 发布时间：2021-01-10 05:06:32
1.[]某工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方只好将设备撤场，作业人员同时也转场施工，此时施工现场的安全防护应由( )负责。A.发包人 B.施工方 C.发包人和
某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是()。A.可提前30日 发布时间：2021-01-10 05:02:48
1.[]某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是( )。A.可提前30日书面通知，并额外支付
下列关于依法必须招标的项目的施工招标资格审查的说法中，正确的有()。A.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起 发布时间：2021-01-10 05:00:06
1.[]下列关于依法必须招标的项目的施工招标资格审查的说法中，正确的有( )。A.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日
根据我国《合同法》的规定，对格式条款的理解发生争议的，则（）A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释B.有两种以上解释时，应认定该条款 发布时间：2021-01-10 04:59:08
1.[]根据我国《合同法》的规定，对格式条款的理解发生争议的，则（ ）A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释 B.有两种以上解释时，应认定该条款无效 C.格式条款与
受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于（）A.投资总承包B. 发布时间：2021-01-10 04:58:58
1.[]受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于（ ）A.投资总承包 B.施工总承包 C.分项总
专利法保护的对象不包括（）A.工程设计图B.实用新型C.发明D.外观设计ABCD 发布时间：2021-01-10 04:58:25
1.[]专利法保护的对象不包括（ ）A.工程设计图 B.实用新型 C.发明 D.外观设计ABCD
网友回答参考答案：A 参考解析：专利权是指权利人在法律规定的期限内，对其发明创造所享有的制造
根据我国《标准施工招标文件》的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。A.14B.28C.7D. 发布时间：2021-01-10 04:56:09
1.[]根据我国《标准施工招标文件》的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（ ）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。A.14 B.28 C.7 D.15ABCD
网友回答参考答
根据《民用建筑节能条例》的规定，（）应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查。A.城市规划行政主管部门B.施工图设计文件审查机构C.住房 发布时间：2021-01-10 04:55:08
1.[]根据《民用建筑节能条例》的规定，（ ）应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查。A.城市规划行政主管部门 B.施工图设计文件审查机构 C.住房和建设行政主
甲房地产开发公司对该市建委对其作出不予颁发施工许可证行为不服，欲直接向人民法院提起诉讼的，则甲房地产开发公司应当在知道作出具体行政行为之日起()内提出 发布时间：2021-01-10 04:52:06
1.[]甲房地产开发公司对该市建委对其作出不予颁发施工许可证行为不服，欲直接向人民法院提起诉讼的，则甲房地产开发公司应当在知道作出具体行政行为之日起( )内提出。A.3个月
对于人民法院案件的移送管辖，下列说法正确的是()。A.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，不可以驳回其诉讼请求B.人民法院发现受理的案件不属于本院 发布时间：2021-01-10 04:50:43
1.[]对于人民法院案件的移送管辖，下列说法正确的是( )。A.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，不可以驳回其诉讼请求 B.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，在征得
下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是()。A.在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止B.未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动 发布时间：2021-01-10 04:46:11
1.[]下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是( )。A.在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止 B.未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用 C.地方
按照《特种设备法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。 发布时间：2021-01-10 04:44:09
1.[]按照《特种设备法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后( )内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。A.10日 B.15
甲向乙借款20万元，借期1年，月利率3%。到了还款期限，甲归还乙21.2万元，利息按照央行同类贷款利率记取（月利率0.5%），比约定利息减少了6．0万 发布时间：2021-01-10 04:39:09
1.[]甲向乙借款20万元，借期1年，月利率3%。到了还款期限，甲归还乙21.2万元，利息按照央行同类贷款利率记取（月利率0.5%），比约定利息减少了6．0万元。乙就此事向法院起诉。法院予以保护
下列合同行为中，属于违背诚实信用原则的有()。A.合同签订时，施工企业对建设单位要求的业绩证明造假B.合同履行时，现场发生不可抗力，施工企业没有通知甲 发布时间：2021-01-10 04:35:52
1.[]下列合同行为中，属于违背诚实信用原则的有( )。A.合同签订时，施工企业对建设单位要求的业绩证明造假 B.合同履行时，现场发生不可抗力，施工企业没有通知甲方，并任由损失扩大
某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议，结算时双方对工程 发布时间：2021-01-10 04:35:11
1.[]某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，
储气瓶型干粉灭火系统，当采用全淹没灭火系统时，喷头的最大安装高度不大于（）。A.5mB.6mC.7mD.8mABCD 发布时间：2021-01-10 04:24:04
1.[]储气瓶型干粉灭火系统，当采用全淹没灭火系统时，喷头的最大安装高度不大于（ ）。A.5m B.6m C.7m D.8mABCD
网友回答参考答案：D 参考解析：无
气体灭火系统储存装置间的环境温度为（）。A.-10~49℃B.-10~50℃C.0~49℃D.0~50℃ABCD 发布时间：2021-01-10 04:23:00
1.[]气体灭火系统储存装置间的环境温度为（ ）。A.-10~49℃ B.-10~50℃ C.0~49℃ D.0~50℃ABCD
网友回答参考答案：B 参考解析：气体灭火系统储存装置间的环境温度为-10℃~50℃。
细水雾灭火系统管道穿过墙体时，应使用套管,套管长度应（）该墙体的厚度。A.等于B.不大于C.不小于D.小于等于ABCD 发布时间：2021-01-10 04:22:55
1.[]细水雾灭火系统管道穿过墙体时，应使用套管,套管长度应（ ）该墙体的厚度。A.等于 B.不大于 C.不小于 D.小于等于ABCD
网友回答参考答案：C 参考解析：细水雾灭火系统管道穿过
《公安部关于修改的决定》（公安部令121号）规定，除依照规定适用简易程序外的其他火灾事故，适用一般调查程序，火灾事故调查人员不得少于（）。A.一人B. 发布时间：2021-01-10 04:22:17
1.[]《公安部关于修改的决定》（公安部令121号）规定，除依照规定适用简易程序外的其他火灾事故，适用一般调查程序，火灾事故调查人员不得少于（ ）。A.一人 B.两人 C.三人 D.五人ABCD
针对设定的火灾事故的不同类型、规模及社会单位情况，合理调动分配单位内部员工组成的灭火救援力量，正确采用各种技术和手段，成功地实施灭火救援行动，最大限度 发布时间：2021-01-10 04:16:12
1.[]针对设定的火灾事故的不同类型、规模及社会单位情况，合理调动分配单位内部员工组成的灭火救援力量，正确采用各种技术和手段，成功地实施灭火救援行动，最大限度地减少人员伤亡
干粉灭火系统月检查的内容包括（）。A.干粉储存装置部件是否有碰撞B.干粉储存装置部件防护涂层是否完好C.驱动气体储瓶充装量D.驱动气体储瓶压力E.干粉 发布时间：2021-01-10 04:15:34
1.[]干粉灭火系统月检查的内容包括（ ）。A.干粉储存装置部件是否有碰撞 B.干粉储存装置部件防护涂层是否完好 C.驱动气体储瓶充装量 D.驱动气体储瓶压力E.干粉储存装置是否
水泵机组基础的平面尺寸，有关资料如未明确，无隔振安装时应较水泵机组底座四周各宽出（）。A.80~100mmB.100~150mmC.150~200mm 发布时间：2021-01-10 04:14:33
1.[]水泵机组基础的平面尺寸，有关资料如未明确，无隔振安装时应较水泵机组底座四周各宽出（ ）。A.80~100mm B.100~150mm C.150~200mm D.200~250mmABCD
网友回答参考答案：B 参考
排烟系统当采用金属风管且设计无要求时，钢板或镀锌钢板的厚度根据管道尺寸确定，最小厚度为（）。A.0.5mmB.0.75mmC.1.0mmD.1.2mm 发布时间：2021-01-10 04:13:57
1.[]排烟系统当采用金属风管且设计无要求时，钢板或镀锌钢板的厚度根据管道尺寸确定，最小厚度为（ ）。A.0.5mm B.0.75mm C.1.0mm D.1.2mmABCD
网友回答参考答案：B 参考解析：无
失火罪是指由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果，危害公共安全的行为。下列情形中，若因过失引起火灾而立案追诉的有（）。A.导致死亡1人以上，或者重伤3 发布时间：2021-01-10 04:12:21
1.[]失火罪是指由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果，危害公共安全的行为。下列情形中，若因过失引起火灾而立案追诉的有（ ）。A.导致死亡1人以上，或者重伤3人以上的 B.导致公共
参演人员利用应急处置涉及的设备和物资，针对事先设置的突发火灾事故情景及其后续的发展情景，通过实际决策、行动和操作，完成真实应急响应的过程，从而检验和提 发布时间：2021-01-10 04:10:14
1.[]参演人员利用应急处置涉及的设备和物资，针对事先设置的突发火灾事故情景及其后续的发展情景，通过实际决策、行动和操作，完成真实应急响应的过程，从而检验和提高相关人员的临
下列开展灭火和疏散逃生演练的活动中，错误的是（）。A.火灾确认后，单位应于1min内形成灭火二战斗力量B.电话或火灾报警按钮附近的员工打119电话报警 发布时间：2021-01-10 04:10:09
1.[]下列开展灭火和疏散逃生演练的活动中，错误的是（ ）。A.火灾确认后，单位应于1min内形成灭火二战斗力量 B.电话或火灾报警按钮附近的员工打119电话报警 C.现场警戒组要阻止无
简述防烟分区检查的主要内容和方法。 发布时间：2021-01-10 03:58:17
1.[问答题]简述防烟分区检查的主要内容和方法。
网友回答请联系答~案~网客服索取！
消防安全管理的方法可分为基本方法和技术方法两大类。下列关于消防安全管理基本方法的说法中，正确的有（）。A.行政方法的优点在于有利于统一领导、统一步调B 发布时间：2021-01-10 03:57:01
1.[]消防安全管理的方法可分为基本方法和技术方法两大类。下列关于消防安全管理基本方法的说法中，正确的有（ ）。A.行政方法的优点在于有利于统一领导、统一步调 B.咨询顾问方
下列属于干粉灭火系统日检查内容的是（）。A.干粉储存装置外观B.灭火控制器运行情况C.防护区及干粉储存装置间D.启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力E.驱动 发布时间：2021-01-10 03:55:58
1.[]下列属于干粉灭火系统日检查内容的是（ ）。A.干粉储存装置外观 B.灭火控制器运行情况 C.防护区及干粉储存装置间 D.启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力E.驱动气体储瓶充装
医院和疗养院主要检查的内容有（）。A.设置层数B.相邻护理单元间的防火分隔C.避难间的设置D.安全出口的设置E.房间的布局 发布时间：2021-01-10 03:54:38
1.[]医院和疗养院主要检查的内容有（ ）。A.设置层数 B.相邻护理单元间的防火分隔 C.避难间的设置 D.安全出口的设置E.房间的布局
网友回答参考答案：ABC 参考解析：医院和疗养院
简述大型群众性活动消防安全管理的组织体系。 发布时间：2021-01-10 03:52:53
1.[问答题]简述大型群众性活动消防安全管理的组织体系。
网友回答请联系答~案~网客服索取！
施工现场的火灾危险性表现在（）。A.易燃、可燃材料多B.动火作业多C.临时电气线路多D.隔音、保温材料用量大E.临建设施多，防火标准低 发布时间：2021-01-10 03:52:02
1.[]施工现场的火灾危险性表现在（ ）。A.易燃、可燃材料多 B.动火作业多 C.临时电气线路多 D.隔音、保温材料用量大E.临建设施多，防火标准低
网友回答参考答案：ABCDE 参考解析
单位的消防安全制度包括哪些？ 发布时间：2021-01-10 03:49:36
1.[问答题]单位的消防安全制度包括哪些？
网友回答请联系答~案~网客服索取！
下列情况可不判定为重大火灾隐患的有（）。A.可以立即整改的B.对重大火灾隐患依法进行了消防技术论证，并已采取相应技术措施的C.发生火灾不足以导致火灾事 发布时间：2021-01-10 03:49:26
1.[]下列情况可不判定为重大火灾隐患的有（ ）。A.可以立即整改的 B.对重大火灾隐患依法进行了消防技术论证，并已采取相应技术措施的 C.发生火灾不足以导致火灾事故或严重社会
（）主要是指利用计算流体动力学技术对火灾进行模拟的模型。A.专家系统B.区域模型C.场模型D.网络模型ABCD 发布时间：2021-01-10 03:47:22
1.[]（ ）主要是指利用计算流体动力学技术对火灾进行模拟的模型。A.专家系统 B.区域模型 C.场模型 D.网络模型ABCD
网友回答参考答案：C 参考解析：无
用户传输装置安装符合要求的是（）。A.在墙上安装时，其底边距地（楼）面高度宜为1.5～1.8mB.在墙上安装时，正面操作距离不应小于1.8mC.在墙上 发布时间：2021-01-10 03:45:11
1.[]用户传输装置安装符合要求的是（ ）。A.在墙上安装时，其底边距地（楼）面高度宜为1.5～1.8m B.在墙上安装时，正面操作距离不应小于1.8m C.在墙上安装时，其靠近门轴的侧面距墙不应小
建筑消防系统的构成部分有（）。A.火灾自动报警系统B.自动灭火系统C.疏散诱导系统D.防排烟系统E.防火分隔系统 发布时间：2021-01-10 03:44:40
1.[]建筑消防系统的构成部分有（ ）。A.火灾自动报警系统 B.自动灭火系统 C.疏散诱导系统 D.防排烟系统E.防火分隔系统
网友回答参考答案：ABCDE 参考解析：无
主电源出现故障，其检查内容不包括（）。A.输入电源是否完好B.熔丝有无烧断C.接触是否不良D.电池是否完好ABCD 发布时间：2021-01-10 03:42:37
1.[]主电源出现故障，其检查内容不包括（ ）。A.输入电源是否完好 B.熔丝有无烧断 C.接触是否不良 D.电池是否完好ABCD
网友回答参考答案：D 参考解析：本题考查的是系统维护管理。
新建、扩建的建设工程的灭火器安装设置成后，安装单位应提交的资料包括建筑灭火器的（）。A.配置工程竣工图B.配置定位编码表C.质量证明文件D.出厂合格证 发布时间：2021-01-10 03:39:21
1.[]新建、扩建的建设工程的灭火器安装设置成后，安装单位应提交的资料包括建筑灭火器的（ ）。A.配置工程竣工图 B.配置定位编码表 C.质量证明文件 D.出厂合格证E.使用维护说
2018年寒假乐园语文阅读六年级辽宁师范大学出版社答案 发布时间：2021-01-10 03:37:24
2018年寒假乐园语文阅读六年级辽宁师范大学出版社答案,六年级,语文,辽宁师范大学出版社
网友回答答案共4页。提供2018年寒假乐园语文阅读六年级辽宁师范大学出版社答案是为
水喷雾灭火系统验收时，施工单位应提供的资料包括（）。A.验收申请报告、设计变更通知书、竣工图B.工程质量事故处理报告C.施工现场质量管理检查记录D.系 发布时间：2021-01-10 03:32:39
1.[]水喷雾灭火系统验收时，施工单位应提供的资料包括（ ）。A.验收申请报告、设计变更通知书、竣工图 B.工程质量事故处理报告 C.施工现场质量管理检查记录 D.系统施工过程质
下列符合系统竣工验收要求的是（）。A.干式灭火系统的管道充水时间不大于1min；预作用和雨淋灭火系统的管道充水时间不大于3minB.水力警铃喷嘴处压力 发布时间：2021-01-10 03:31:18
1.[]下列符合系统竣工验收要求的是（ ）。A.干式灭火系统的管道充水时间不大于1min；预作用和雨淋灭火系统的管道充水时间不大于3min B.水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求，
下列关于消防水泵结构要求的叙述中，正确的是（）。A.泵的结构形式应保证易于现场维修和更换零件B.紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动C.消防泵体 发布时间：2021-01-10 03:26:53
1.[]下列关于消防水泵结构要求的叙述中，正确的是（ ）。A.泵的结构形式应保证易于现场维修和更换零件 B.紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动 C.消防泵体上应铸出表示
自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷，当（）时，竣工验收判定为合格。A.A=0B.B≤3C.B+C≤8D.B≤2E.B+C≤6 发布时间：2021-01-10 03:24:35
1.[]自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷，当（ ）时，竣工验收判定为合格。A.A=0 B.B≤3 C.B+C≤8 D.B≤2E.B+C≤6
网友回答参考答案：ADE 参考解析：本题考查的是竣
消防设施调试负责人由（）担任。A.施工工人B.部门领导C.公安机关D.专业技术人员ABCD 发布时间：2021-01-10 03:23:59
1.[]消防设施调试负责人由（ ）担任。A.施工工人 B.部门领导 C.公安机关 D.专业技术人员ABCD
网友回答参考答案：D 参考解析：无
下列有关消防水泵接合器安装说法中，错误的是（）。A.墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1mB.组装时消防水泵接合器的安装，应按接口、本体、接连管、止 发布时间：2021-01-10 03:21:16
1.[]下列有关消防水泵接合器安装说法中，错误的是（ ）。A.墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m B.组装时消防水泵接合器的安装，应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空
活动挡烟垂壁调试的检查方法不包括()。A.动作检查B.观察C.测定D.记录ABCD 发布时间：2021-01-10 03:20:16
1.[]活动挡烟垂壁调试的检查方法不包括( )。A.动作检查 B.观察 C.测定 D.记录ABCD
网友回答参考答案：C 参考解析：活动挡烟垂壁的调试检查方法：动作检查，观察、记录。
一座容纳人数为2400人的剧场，需要设置的疏散门数量为()个。A.8B.9C.10D.11ABCD 发布时间：2021-01-10 03:17:45
1.[]一座容纳人数为2400人的剧场，需要设置的疏散门数量为( )个。A.8 B.9 C.10 D.11ABCD
网友回答参考答案：B 参考解析：剧院、电影院和礼堂的观众厅的每个疏散门的平均疏散人
公共建筑内各房间疏散门的数量不少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外，当房间仅设一个疏散门时，需要注意的有( 发布时间：2021-01-10 03:17:16
1.[]公共建筑内各房间疏散门的数量不少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外，当房间仅设一个疏散门时，需要注意的有( )。A.位于两
施工现场临时搭建的宿舍、办公用房每层建筑面积不应大于()。A.200mB.300mC.500mD.800mABCD 发布时间：2021-01-10 03:12:54
1.[]施工现场临时搭建的宿舍、办公用房每层建筑面积不应大于( )。A.200m B.300m C.500m D.800mABCD
网友回答参考答案：B 参考解析：施工现场临时搭建的宿舍、办公用房每层建
消火栓栓口出水方向宜与设置消火栓的墙面成()角。A.45°B.60°C.90°D.135°ABCD 发布时间：2021-01-10 03:11:14
1.[]消火栓栓口出水方向宜与设置消火栓的墙面成( )角。A.45° B.60° C.90° D.135°ABCD
网友回答参考答案：C 参考解析：消火栓箱应符合下列规定：栓口出水方向宜向下或与设
下列有关防火卷帘设置正确的是()。A.当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不大于10mB.当防火分隔部位的宽度大于30m时，防火卷帘的宽 发布时间：2021-01-10 03:10:05
1.[]下列有关防火卷帘设置正确的是( )。A.当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不大于10m B.当防火分隔部位的宽度大于30m时，防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的1/
采用直尺测量灭火器箱正面的字体尺寸，不得小于()(宽×高)。A.20mm×30mmB.30mm×60mmC.30mm×50mmD.50mm×80mmA 发布时间：2021-01-10 03:09:19
1.[]采用直尺测量灭火器箱正面的字体尺寸，不得小于( )(宽×高)。A.20mm×30mm B.30mm×60mm C.30mm×50mm D.50mm×80mmABCD
网友回答参考答案：B 参考解析：灭火器箱正面的字
某石化企业内设置部分汽油储罐区，则该储罐区应设置在员工宿舍楼的()。A.全年最大频率风向的上风侧B.全年最大频率风向的下风侧C.全年最小频率风向的上风 发布时间：2021-01-10 03:08:37
1.[]某石化企业内设置部分汽油储罐区，则该储罐区应设置在员工宿舍楼的( )。A.全年最大频率风向的上风侧 B.全年最大频率风向的下风侧 C.全年最小频率风向的上风侧 D.全年
大型群众性活动的消防安全工作主要分前期筹备、集中审批和现场保卫三个阶段，下列各选项属于大型群众性活动的集中审批阶段工作的是（）。A.领导小组对各项消防 发布时间：2021-01-10 03:03:27
1.[]大型群众性活动的消防安全工作主要分前期筹备、集中审批和现场保卫三个阶段，下列各选项属于大型群众性活动的集中审批阶段工作的是（ ）。A.领导小组对各项消防安全工作方案
火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称。下列属于火灾探测报警系统的组件的是（）。A.火灾报警控制器B.触发器件C.消防联动控制器D.消 发布时间：2021-01-10 03:00:51
1.[]火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称。下列属于火灾探测报警系统的组件的是（ ）。A.火灾报警控制器 B.触发器件 C.消防联动控制器 D.消防电动装置E
当外墙体保温材料选用非（）级材料时，建筑外墙体外侧按要求设置不燃材料制作的防护层，并将保温材料完全覆盖。A.AB.B1C.B2D.B3ABCD 发布时间：2021-01-10 02:56:52
1.[]当外墙体保温材料选用非（ ）级材料时，建筑外墙体外侧按要求设置不燃材料制作的防护层，并将保温材料完全覆盖。A.A B.B1 C.B2 D.B3ABCD
网友回答参考答案：A 参考解析：当外墙
民用建筑的安全疏散距离，主要包括房间内任一点至直通疏散走道的疏散门之间的距离、直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离。下列建筑防火检查中关于建筑 发布时间：2021-01-10 02:55:45
1.[]民用建筑的安全疏散距离，主要包括房间内任一点至直通疏散走道的疏散门之间的距离、直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离。下列建筑防火检查中关于建筑安全疏散
水喷雾灭火系统的基本设计参数根据其防护目的和保护对象确定。水喷雾灭火系统用于液化石油气罐瓶间防护冷却目的时，系统的响应时间不应大于（）s。A.45B. 发布时间：2021-01-10 02:51:19
1.[]水喷雾灭火系统的基本设计参数根据其防护目的和保护对象确定。水喷雾灭火系统用于液化石油气罐瓶间防护冷却目的时，系统的响应时间不应大于（ ）s。A.45 B.120 C.60 D.300
基于细水雾灭火系统的灭火机理，下列场所中，细水雾灭火系统不适用于扑救的是（）。A.电缆夹层B.柴油发电机C.锅炉房D.电石仓库ABCD 发布时间：2021-01-10 02:50:36
1.[]基于细水雾灭火系统的灭火机理，下列场所中，细水雾灭火系统不适用于扑救的是（ ）。A.电缆夹层 B.柴油发电机 C.锅炉房 D.电石仓库ABCD
网友回答参考答案：D 参考解析：1,细水雾
下列建筑中，室内采用临时高压消防给水系统时，必须设置高位消防水箱的建筑是（）。A.建筑面积为5000m的单层丙类厂房B.建筑面积为40000m的4层丁 发布时间：2021-01-10 02:50:30
1.[]下列建筑中，室内采用临时高压消防给水系统时，必须设置高位消防水箱的建筑是（ ）。A.建筑面积为5000m的单层丙类厂房 B.建筑面积为40000m的4层丁类厂房 C.建筑面积为5000m的
油品装卸码头设置的装卸甲、乙类油品的泊位，与明火或散发火花地点的防火间距不应小于（）m。A.30B.40C.50D.100ABCD 发布时间：2021-01-10 02:50:10
1.[]油品装卸码头设置的装卸甲、乙类油品的泊位，与明火或散发火花地点的防火间距不应小于（ ）m。A.30 B.40 C.50 D.100ABCD
网友回答参考答案：B 参考解析：油品装卸码头设置的装
关于爆炸极限下列说法正确的是()。A.爆炸极限是评定可燃气体火灾危险性大小的依据B.爆炸范围越大，下限越低，火灾危险性就越大C.爆炸范围越大，下限越低 发布时间：2021-01-10 02:45:39
1.[]关于爆炸极限下列说法正确的是( )。A.爆炸极限是评定可燃气体火灾危险性大小的依据 B.爆炸范围越大，下限越低，火灾危险性就越大 C.爆炸范围越大，下限越低，火灾危险性就越
建筑外保温材料的燃烧性能()。A.宜为B级，且不应低于B级B.宜为A级，且不应低于B级C.宜为A级，且不应低于B级D.宜为A级，且不应低于B级ABCD 发布时间：2021-01-10 02:42:18
1.[]建筑外保温材料的燃烧性能( )。A.宜为B级，且不应低于B级 B.宜为A级，且不应低于B级 C.宜为A级，且不应低于B级 D.宜为A级，且不应低于B级ABCD
网友回答参考答案：D 参考解析：建
消防疏散照明和消防备用照明可用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应少于()min。A.20B.30C.40D.50ABCD 发布时间：2021-01-10 02:36:40
1.[]消防疏散照明和消防备用照明可用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应少于( )min。A.20 B.30 C.40 D.50ABCD
网友回答参考答案：B 参考解析：消防疏散照明和消防备用照明
下列属于液化石油气泄漏事故特点的是()。A.突发性强，危害大B.易造成大量人员中毒伤亡，易造成交叉感染C.政治影响大和救援难度大D.扩散迅速，危害范围 发布时间：2021-01-10 02:36:02
1.[]下列属于液化石油气泄漏事故特点的是( )。A.突发性强，危害大 B.易造成大量人员中毒伤亡，易造成交叉感染 C.政治影响大和救援难度大 D.扩散迅速，危害范围大，易发生爆炸燃
当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于()。A.8mB.10mC.15mD.16mABCD 发布时间：2021-01-10 02:35:44
1.[]当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于( )。A.8m B.10m C.15m D.16mABCD
网友回答参考答案：B 参考解析：当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的
对空单招路路通导学 高二寒假作业答案 发布时间：2021-01-10 02:35:06
对口单招路路通导学 高二寒假作业 曹峰江苏凤凰教育出版社 2016.11
网友回答图片呢
热结构的基本要求有()。A.绝热材料的导热系数愈小愈好B.绝热结构必须有足够的机械强度C.当考虑管道和设备的振动时，绝热结构应采用刚性绝热材料D.绝热 发布时间：2021-01-10 02:34:00
1.[]热结构的基本要求有()。A.绝热材料的导热系数愈小愈好 B.绝热结构必须有足够的机械强度 C.当考虑管道和设备的振动时，绝热结构应采用刚性绝热材料 D.绝热结构产生的应
判断是否修建地铁的分水岭是()。A.城市人口是否达到100万B.地面一上部空间是否充分开发C.城市交通干道是否存在单向客流量超过2万人·次/h的情况D 发布时间：2021-01-10 02:26:30
1.[]判断是否修建地铁的分水岭是()。A.城市人口是否达到100万 B.地面一上部空间是否充分开发 C.城市交通干道是否存在单向客流量超过2万人·次/h的情况 D.城市中心区土地
按照工程量清单计划规则，以下工程量以个数计算有()。A.暖气罩B.洗漱台C.竖式标箱、灯箱D.压条、装饰线ABCD 发布时间：2021-01-10 02:25:36
1.[]按照工程量清单计划规则，以下工程量以个数计算有( )。A.暖气罩 B.洗漱台 C.竖式标箱、灯箱 D.压条、装饰线ABCD
网友回答参考答案：C 参考解析：本题考查的是建筑与装饰工
关于涂膜防水屋面工程量计算方法正确的是()。A.平屋顶找坡按斜面积计算B.应扣除房上烟囱、屋面小气窗及0.3m以上的孔洞面积C.女儿墙、伸缩缝处弯起部 发布时间：2021-01-10 02:25:23
1.[]关于涂膜防水屋面工程量计算方法正确的是( )。A.平屋顶找坡按斜面积计算 B.应扣除房上烟囱、屋面小气窗及0.3m以上的孔洞面积 C.女儿墙、伸缩缝处弯起部分并入屋面工
后张法预应力钢筋混凝土梁长6m，留设直线孔道，选用低合金钢筋作预应力筋，一端采用帮条锚具，另一端采用镦头插片，则预应力钢筋单根长度为()m。A.5.6 发布时间：2021-01-10 02:25:16
1.[]后张法预应力钢筋混凝土梁长6m，留设直线孔道，选用低合金钢筋作预应力筋，一端采用帮条锚具，另一端采用镦头插片，则预应力钢筋单根长度为( )m。A.5.65 B.6.00 C.6.15 D.6.30
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500，地下连续墙的工程量应()。A.按设计图示槽横断面面积乘以槽深以体积计算B.按设计图示尺寸以支护面积计 发布时间：2021-01-10 02:24:53
1.[]根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500，地下连续墙的工程量应( )。A.按设计图示槽横断面面积乘以槽深以体积计算 B.按设计图示尺寸以支护面积计算 C.按设计图示以
在水泥混凝土路面施工中，不需要人工设置模板的摊铺机械是()。A.履带式摊铺机B.轨道摊铺机C.轮胎式摊铺机D.滑模式摊铺机ABCD 发布时间：2021-01-10 02:23:04
1.[]在水泥混凝土路面施工中，不需要人工设置模板的摊铺机械是( )。A.履带式摊铺机 B.轨道摊铺机 C.轮胎式摊铺机 D.滑模式摊铺机ABCD
网友回答参考答案：D 参考解析：本题考查
建筑中常用的薄板振动吸声结构材料不包括()。A.胶合板B.金属板C.水泥板D.石膏板ABCD 发布时间：2021-01-10 02:20:06
1.[]建筑中常用的薄板振动吸声结构材料不包括( )。A.胶合板 B.金属板 C.水泥板 D.石膏板ABCD
网友回答参考答案：C 参考解析：本题考查的是功能材料。建筑中常用胶合板、薄木
在房间预制楼板布置时，若缝差为60～120mm，可采用的措施为()。A.调整板缝宽度B.沿墙边挑两皮砖解决C.需要重新选择板的规格D.不采取补隙措施A 发布时间：2021-01-10 02:16:02
1.[]在房间预制楼板布置时，若缝差为60～120mm，可采用的措施为( )。A.调整板缝宽度 B.沿墙边挑两皮砖解决 C.需要重新选择板的规格 D.不采取补隙措施ABCD
网友回答参考答案：B
岩体的基本类型可分为()。A.整体块状结构B.层状结构C.碎裂结构D.散体结构E.晶体结构 发布时间：2021-01-10 02:14:13
1.[]岩体的基本类型可分为( )。A.整体块状结构 B.层状结构 C.碎裂结构 D.散体结构E.晶体结构
网友回答参考答案：ABCD 参考解析：本题考查的是岩体的特征。岩体的基本类型可
变质岩是地壳中原有的岩浆岩或沉积岩，由于地壳运动和岩浆活动等造成物理化学环境的改变，使原来岩石的成分、结构和构造发生一系列变化，所形成的新的岩石。变质 发布时间：2021-01-10 02:14:03
1.[]变质岩是地壳中原有的岩浆岩或沉积岩，由于地壳运动和岩浆活动等造成物理化学环境的改变，使原来岩石的成分、结构和构造发生一系列变化，所形成的新的岩石。变质岩的结构主要
下列关于公示中标候选人的说法，正确的是()。A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B.公示期从公示的当天计算，不少于3日C.不但公示中 发布时间：2021-01-10 02:10:04
1.[]下列关于公示中标候选人的说法，正确的是( )。A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人 B.公示期从公示的当天计算，不少于3日 C.不但公示中标候选人的排名，
下列关于设备和工器具价格指数说法正确的是()。A.质量指标指数应当以报告期的数量指标作为同度量因素B.拉斯贝尔体系以基期价格为同度量C.派许体系主张采 发布时间：2021-01-10 02:08:39
1.[]下列关于设备和工器具价格指数说法正确的是( )。A.质量指标指数应当以报告期的数量指标作为同度量因素 B.拉斯贝尔体系以基期价格为同度量 C.派许体系主张采用报告期
下列业务活动需要交纳营业税的是()。A.餐饮娱乐业B.汽车销售企业C.转让土地使用权D.工程施工E.金融保险 发布时间：2021-01-10 02:01:48
1.[]下列业务活动需要交纳营业税的是()。A.餐饮娱乐业 B.汽车销售企业 C.转让土地使用权 D.工程施工E.金融保险
网友回答参考答案：ACDE 参考解析：无
线性盈亏平衡分析的前提条件包括()。A.项目可行B.生产量等于销售量C.销售价格不变D.单位可变成本不变E.销售量不变 发布时间：2021-01-10 01:58:53
1.[]线性盈亏平衡分析的前提条件包括()。A.项目可行 B.生产量等于销售量 C.销售价格不变 D.单位可变成本不变E.销售量不变
网友回答参考答案：BCD 参考解析：线性盈亏平衡分
在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为5.91%、项目投资额增加幅度为25.67%、经营成本上升幅度为14.82%时，该项目的净现值均为零。按净现 发布时间：2021-01-10 01:57:57
1.[]在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为5.91%、项目投资额增加幅度为25.67%、经营成本上升幅度为14.82%时，该项目的净现值均为零。按净现值对产品价格、投资额、经营
某项目建设期初一次投资10000元，第一年净现金流量1000元，以后每年增长400元，项目寿命期10年，则该项目的静态投资回收期为()年。A.7.14 发布时间：2021-01-10 01:56:23
1.[]某项目建设期初一次投资10000元，第一年净现金流量1000元，以后每年增长400元，项目寿命期10年，则该项目的静态投资回收期为()年。A.7.14 B.5.5 C.5.33 D.5.67ABCD
网友回答
某企业有一笔5万元借款，期限3年，年利率8%，复利计算到期时本息一次偿还，则企业应归还的利息为()。A.1200元B.13000元C.1298.4元D 发布时间：2021-01-10 01:55:27
1.[]某企业有一笔5万元借款，期限3年，年利率8%，复利计算到期时本息一次偿还，则企业应归还的利息为()。A.1200元 B.13000元 C.1298.4元 D.63000元ABCD
网友回答参考答案：B 参考
下列关于工程项目管理组织形式的说法中，不正确的是()。A.矩阵制组织机构的特点是既保持了统一指挥的特点，又满足了管理工作专业化分工的要求B.职能制能根 发布时间：2021-01-10 01:54:29
1.[]下列关于工程项目管理组织形式的说法中，不正确的是()。A.矩阵制组织机构的特点是既保持了统一指挥的特点，又满足了管理工作专业化分工的要求 B.职能制能根据工程任务的实
施工组织总设计应由施工项目负责人编制，应由()负责审批。A.监理工程师B.总监理工程师C.项目法人D.总承包单位技术负责人ABCD 发布时间：2021-01-10 01:52:25
1.[]施工组织总设计应由施工项目负责人编制，应由()负责审批。A.监理工程师 B.总监理工程师 C.项目法人 D.总承包单位技术负责人ABCD
网友回答参考答案：D 参考解析：无
建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满()的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个 发布时间：2021-01-10 01:50:29
1.[]建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满()的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.12个月ABCD
网友回答参考答
属于我国《合同法》调整范围的是指由()产生的债权债务关系。A.双方当事人协商一致B.侵权行为C.不当得利D.无因管理ABCD 发布时间：2021-01-10 01:49:13
1.[]属于我国《合同法》调整范围的是指由()产生的债权债务关系。A.双方当事人协商一致 B.侵权行为 C.不当得利 D.无因管理ABCD
网友回答参考答案：A 参考解析：根据我国《合
下列()属于国务院建设主管部门造价管理机构的主要职责。A.研究工程造价管理体制的改革B.编制招标文件、标底，参加评标、合同谈判等工作C.组织制定工程造 发布时间：2021-01-10 01:48:48
1.[]下列()属于国务院建设主管部门造价管理机构的主要职责。A.研究工程造价管理体制的改革 B.编制招标文件、标底，参加评标、合同谈判等工作 C.组织制定工程造价管理有关法
可转换债券的双重选择权包括（）。Ⅰ.转债发行人拥有是否实施赎回条款的选择权Ⅱ.转债发行人可自行选择是否转股Ⅲ.投资者可自行选择是否转股Ⅳ.投资者拥有是 发布时间：2021-01-10 01:45:42
1.[]可转换债券的双重选择权包括（ ）。Ⅰ.转债发行人拥有是否实施赎回条款的选择权Ⅱ.转债发行人可自行选择是否转股Ⅲ.投资者可自行选择是否转股Ⅳ.投资者拥有是否实施赎回条
下列关于无记名股票和记名股票的差别的说法，正确的有（）。Ⅰ.二者的差别主要体现在股东权利等方面Ⅱ.无记名股票转让相对简单，而记名股票转让相对复杂或受限 发布时间：2021-01-10 01:41:51
1.[]下列关于无记名股票和记名股票的差别的说法，正确的有（ ）。Ⅰ.二者的差别主要体现在股东权利等方面Ⅱ.无记名股票转让相对简单，而记名股票转让相对复杂或受限制Ⅲ.无记名股票
股票市场的发行人为（）。A.无限责任公司B.股权两合公司C.股份有限公司D.有限责任公司ABCD 发布时间：2021-01-10 01:39:48
1.[]股票市场的发行人为（ ）。A.无限责任公司 B.股权两合公司 C.股份有限公司 D.有限责任公司ABCD
网友回答参考答案：C 参考解析：股票是一种有价证券，它是股份有限公司签发的证
我国现阶段采取的融资方式是（）。A.完全直接融资B.直接融资与间接融资同等地位C.直接融资为主，间接融资为辅D.间接融资为主，直接融资为辅ABCD参考 发布时间：2021-01-10 01:35:01
1.[]我国现阶段采取的融资方式是（ ）。A.完全直接融资 B.直接融资与间接融资同等地位 C.直接融资为主，间接融资为辅 D.间接融资为主，直接融资为辅ABCD
网友回答参考答案：D 参考
地方政府一般债券由（）发行，遵循公开、公平、公正的原则。A.中国证监会B.财政部C.地方政府D.国务院ABCD 发布时间：2021-01-10 01:31:16
1.[]地方政府一般债券由（ ）发行，遵循公开、公平、公正的原则。A.中国证监会 B.财政部 C.地方政府 D.国务院ABCD
网友回答参考答案：C 参考解析：《地方政府一般债券发行管理暂行
证券公司设立子公司，要求最近1年净资本不得低于（）亿元人民币。A.20B.10C.5D.12ABCD 发布时间：2021-01-10 01:26:51
1.[]证券公司设立子公司，要求最近1年净资本不得低于（ ）亿元人民币。A.20 B.10 C.5 D.12ABCD
网友回答参考答案：D 参考解析：证券公司设立子公司，应当符合审慎性要求的条件之一是
根据性质不同，风险因素可分为（）。Ⅰ.实质风险因素Ⅱ.道德风险因素Ⅲ.心理风险因素Ⅳ.行为风险因素A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ 发布时间：2021-01-10 01:21:54
1.[]根据性质不同，风险因素可分为（ ）。Ⅰ.实质风险因素Ⅱ.道德风险因素Ⅲ.心理风险因素Ⅳ.行为风险因素A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、ⅣABCD
网友回答
下列关于结算所和无负债结算制度的描述中，正确的有（）。Ⅰ.结算所是期货交易的专门清算机构Ⅱ.无负债每日结算制度能及时调整保证金账户，控制市场风险Ⅲ.结 发布时间：2021-01-10 01:20:51
1.[]下列关于结算所和无负债结算制度的描述中，正确的有（ ）。Ⅰ.结算所是期货交易的专门清算机构Ⅱ.无负债每日结算制度能及时调整保证金账户，控制市场风险Ⅲ.结算所不以独立的公
指数基金比较适合于（）的资金投资。A.社会闲资B.对冲基金C.激进的投资者D.社保基金ABCD 发布时间：2021-01-10 01:17:25
1.[]指数基金比较适合于（ ）的资金投资。A.社会闲资 B.对冲基金 C.激进的投资者 D.社保基金ABCD
网友回答参考答案：D 参考解析：由于指数基金收益率的稳定性、投资的分散性以及
一般来说，商业银行发行金融债券应具备的条件有（）。Ⅰ.最近3年连续盈利Ⅱ.贷款损失准备计提充足Ⅲ.核心资本充足率不低于8%Ⅳ.最近3年没有重大违法、违 发布时间：2021-01-10 01:14:36
1.[]一般来说，商业银行发行金融债券应具备的条件有（ ）。Ⅰ.最近3年连续盈利Ⅱ.贷款损失准备计提充足Ⅲ.核心资本充足率不低于8%Ⅳ.最近3年没有重大违法、违规行为A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
下列关于商业银行次级债券的说法中，正确的是（）。A.本金和利息的清偿顺序列于商业银行股权资本之后B.本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债、商业银行 发布时间：2021-01-10 01:11:08
1.[]下列关于商业银行次级债券的说法中，正确的是（ ）。A.本金和利息的清偿顺序列于商业银行股权资本之后 B.本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债、商业银行股权资本之后
（）是指商业银行为补充附属资本发行的、清偿顺序位于股权资本之前但列在一般债务和次级债务之后、期限在15年以上、发行之日起10年内不可赎回的债券。A.商 发布时间：2021-01-10 01:10:15
1.[]（ ）是指商业银行为补充附属资本发行的、清偿顺序位于股权资本之前但列在一般债务和次级债务之后、期限在15年以上、发行之日起10年内不可赎回的债券。A.商业银行次级债券
证券经纪商接受客户买卖证券的委托，可以采取的申报方式有（）。Ⅰ.客户直接申报Ⅱ.证券交易所系统自动申报Ⅲ.证券经纪商营业部业务员直接申报Ⅳ.证券经纪商 发布时间：2021-01-10 01:09:26
1.[]证券经纪商接受客户买卖证券的委托，可以采取的申报方式有（ ）。Ⅰ.客户直接申报Ⅱ.证券交易所系统自动申报Ⅲ.证券经纪商营业部业务员直接申报Ⅳ.证券经纪商的场内交易员进
人民币特种股票也可以称为（）。Ⅰ.A股Ⅱ.B股Ⅲ.境内上市外资股Ⅳ.境外上市外资股A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、ⅣC.Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、ⅢABCD 发布时间：2021-01-10 01:08:48
1.[]人民币特种股票也可以称为（ ）。Ⅰ.A股Ⅱ.B股Ⅲ.境内上市外资股Ⅳ.境外上市外资股A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、ⅢABCD
网友回答参考答案：D 参考解析：人民币特种股票
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)规定，当采用应力控制方法张拉预应力筋时，实际伸长值与设计计算理论伸长值的相对允许偏差是( 发布时间：2021-01-10 01:04:44
1.[]《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)规定，当采用应力控制方法张拉预应力筋时，实际伸长值与设计计算理论伸长值的相对允许偏差是( )。A.±3% B.±4% C.±5
在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用()。A.火山灰水泥B.矿渣水泥C.粉煤灰水泥D.硅酸盐水泥ABCD 发布时间：2021-01-10 01:03:19
1.[]在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用( )。A.火山灰水泥 B.矿渣水泥 C.粉煤灰水泥 D.硅酸盐水泥ABCD
网友回答参考答案：A 参考解析：无
关于钢筋混凝土结构特点的说法，错误的是()。A.强度较高B.整体性好C.耐久性较好D.可模性差ABCD 发布时间：2021-01-10 01:00:57
1.[]关于钢筋混凝土结构特点的说法，错误的是( )。A.强度较高 B.整体性好 C.耐久性较好 D.可模性差ABCD
网友回答参考答案：D 参考解析：此题不难，对于理论知识扎实、具备一定工
表示热轧光圆钢筋符号的为()。A.HPB300B.HRB335C.HRB400D.RRB400ABCD 发布时间：2021-01-10 00:55:04
1.[]表示热轧光圆钢筋符号的为( )。A.HPB300 B.HRB335 C.HRB400 D.RRB400ABCD
网友回答参考答案：A 参考解析：对于有现场实践经验的考生来说，此题不难，主要考核最常用建筑材料
施工过程中，施工组织设计应进行修改或补充的情况有()。A.工程设计有重大修改B.有关标准规范修订和废止C.原审批人员发生变更D.主要施工资源配置有重大 发布时间：2021-01-10 00:54:14
1.[]施工过程中，施工组织设计应进行修改或补充的情况有( )。A.工程设计有重大修改 B.有关标准规范修订和废止 C.原审批人员发生变更 D.主要施工资源配置有重大调整E.施工
1．背景某建筑工程，建筑面积30000m；地下2层，筏板基础，地上25层，钢筋混凝土剪力墙结构。建设单位依法选择了工程设计单位、工程监理单位、施工总承 发布时间：2021-01-10 00:49:34
1.[问答题]1．背景某建筑工程，建筑面积30000m；地下2层，筏板基础，地上25层，钢筋混凝土剪力墙结构。建设单位依法选择了工程设计单位、工程监理单位、施工总承包单位，并签订了设计、监
施工项目管理规划实施规划内容中技术组织措施计划应包括：保证质量和安全目标的措施、()。A.保证进度目标的措施B.保证工程款回收的措施C.保证成本目标的 发布时间：2021-01-10 00:47:26
1.[]施工项目管理规划实施规划内容中技术组织措施计划应包括：保证质量和安全目标的措施、( )。A.保证进度目标的措施 B.保证工程款回收的措施 C.保证成本目标的措施 D.保
施工现场临时用电工程必须经过验收方可使用，需由()等部门共同验收。A.编制部门B.审核部门C.合约部门D.批准部门E.分包单位 发布时间：2021-01-10 00:45:52
1.[]施工现场临时用电工程必须经过验收方可使用，需由( )等部门共同验收。A.编制部门 B.审核部门 C.合约部门 D.批准部门E.分包单位
网友回答参考答案：ABD 参考解析：无
关于《建设工程工程量清单计价规范》的运用，说法正确的是()。A.非国有资金投资的建设工程，不宜采用工程量清单计价B.分部分项工程和措施项目清单应采用综 发布时间：2021-01-10 00:39:06
1.[]关于《建设工程工程量清单计价规范》的运用，说法正确的是( )。A.非国有资金投资的建设工程，不宜采用工程量清单计价 B.分部分项工程和措施项目清单应采用综合单价计价 C
拆除的模板在堆放时，不能过于靠近楼层边沿，应满足()的要求。A.边沿留出不小于1.0m的安全距离，堆放高度不能超过1.0mB.边沿留出不小于1.0m的 发布时间：2021-01-10 00:37:46
1.[]拆除的模板在堆放时，不能过于靠近楼层边沿，应满足( )的要求。A.边沿留出不小于1.0m的安全距离，堆放高度不能超过1.0m B.边沿留出不小于1.0m的安全距离，堆放高度不能超过1.5
工程质量事故处罚负有责任的注册执业人员的方式有()。A.罚款B.停止执业C.记过处分D.终身不予注册E.吊销执业资格证书 发布时间：2021-01-10 00:36:25
1.[]工程质量事故处罚负有责任的注册执业人员的方式有( )。A.罚款 B.停止执业 C.记过处分 D.终身不予注册E.吊销执业资格证书
网友回答参考答案：ABDE 参考解析：无
孔口坍塌时，应先探明位置，将砂和黏土混合物回填到坍孔位置以上()m，如坍孔严重，应全部回填，等回填物沉积密实后再进行钻孔。A.0～0.5B.0.5～1 发布时间：2021-01-10 00:36:11
1.[]孔口坍塌时，应先探明位置，将砂和黏土混合物回填到坍孔位置以上( )m，如坍孔严重，应全部回填，等回填物沉积密实后再进行钻孔。A.0～0.5 B.0.5～1.0 C.1.0～2.0 D.2.0～3.0ABCD
网友
建筑工程分部（子分部）工程质量验收合格的规定有()。A.分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格B.质量控制资料应完整C.观感质量验收应符合要 发布时间：2021-01-10 00:35:08
1.[]建筑工程分部（子分部）工程质量验收合格的规定有( )。A.分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格 B.质量控制资料应完整 C.观感质量验收应符合要求 D.主要功能项
隐蔽工程的验收应由()来组织。A.项目经理B.项目总工程师C.监理工程师D.总监理工程师ABCD 发布时间：2021-01-10 00:34:06
1.[]隐蔽工程的验收应由( )来组织。A.项目经理 B.项目总工程师 C.监理工程师 D.总监理工程师ABCD
网友回答参考答案：C 参考解析：无
关于钢筋工程，下列说法正确的有()。A.热轧钢筋按屈服强度(MPa)分为300级、335级、400级三种B.钢筋机械连接所采用的钢筋最小直径宜为16m 发布时间：2021-01-10 00:33:36
1.[]关于钢筋工程，下列说法正确的有( )。A.热轧钢筋按屈服强度(MPa)分为300级、335级、400级三种 B.钢筋机械连接所采用的钢筋最小直径宜为16mm C.当受压钢筋直径大于28mm
建筑工程质量是指反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在()等方面所有明显和隐含能力的特性总和。A.安全B.环保C.使用功能D.价格合理 发布时间：2021-01-10 00:31:41
1.[]建筑工程质量是指反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在( )等方面所有明显和隐含能力的特性总和。A.安全 B.环保 C.使用功能 D.价格合理E.耐久性能
当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期，必须通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指()的可被压缩的工作。A.关键线路和超过 发布时间：2021-01-10 00:30:53
1.[]当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期，必须通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指( )的可被压缩的工作。A.关键线路和超过计划工期的非
关于抹灰工程材料技术要求的说法，正确的是()。A.抹灰用水泥强度等级不得小于32.5MPaB.砂宜选用中砂，使用前应过筛（不大于10mm的筛孔）C.抹 发布时间：2021-01-10 00:24:54
1.[]关于抹灰工程材料技术要求的说法，正确的是( )。A.抹灰用水泥强度等级不得小于32.5MPa B.砂宜选用中砂，使用前应过筛（不大于10mm的筛孔） C.抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于
屋面防水卷材平行屋脊的卷材搭接缝，其方向应()。A.顺流水方向B.垂直流水方向C.顺年最大频率风向D.垂直年最大频率风向ABCD 发布时间：2021-01-10 00:23:47
1.[]屋面防水卷材平行屋脊的卷材搭接缝，其方向应( )。A.顺流水方向 B.垂直流水方向 C.顺年最大频率风向 D.垂直年最大频率风向ABCD
网友回答参考答案：A 参考解析：根据《屋面
关于钢筋代换原则的说法，正确的是()。A.当构件受裂缝宽度或挠度控制时，代换前后应进行裂缝宽度和挠度检验B.当构件配筋受强度控制时，按钢筋代换前后面积 发布时间：2021-01-10 00:19:26
1.[]关于钢筋代换原则的说法，正确的是( )。A.当构件受裂缝宽度或挠度控制时，代换前后应进行裂缝宽度和挠度检验 B.当构件配筋受强度控制时，按钢筋代换前后面积相等的原则进行
胶粘订的特点包括()等。A.不占用订口，所订书刊翻阅方便B.装订牢度好，书页不易脱落C.可用于书页较多的书刊D.所订书刊的书脊平整度较好E.平装和精装 发布时间：2021-01-10 00:14:37
1.[]胶粘订的特点包括( )等。A.不占用订口，所订书刊翻阅方便 B.装订牢度好，书页不易脱落 C.可用于书页较多的书刊 D.所订书刊的书脊平整度较好E.平装和精装样式都适用
网友
关于撰写内容提要的说法，正确的有（）。A.要抓住关键，“提”出“要”点B.要简要介绍出版物的整体设计特色C.要文字简练，表达清晰D.为了吸引读者，要运 发布时间：2021-01-10 00:11:36
1.[]关于撰写内容提要的说法，正确的有（ ）。A.要抓住关键，“提”出“要”点 B.要简要介绍出版物的整体设计特色 C.要文字简练，表达清晰 D.为了吸引读者，要运用夸张手法E.根据不
关于编辑应用文中日常联系信的说法，正确的是（）。A.指编辑在日常工作中与作者联系的信件B.指编辑了解作者创作进度、讨论稿件内容等的信件C.可以用公函或 发布时间：2021-01-10 00:11:21
1.[]关于编辑应用文中日常联系信的说法，正确的是（ ）。A.指编辑在日常工作中与作者联系的信件 B.指编辑了解作者创作进度、讨论稿件内容等的信件 C.可以用公函或私函形式，其中
撰写退修信时，应注意（）。A.对书稿所有问题都必须详细分析，使作者信服B.指出稿件不足之处要观点鲜明、意见具体C.充分尊重作者的学术观点D.语气要尽量 发布时间：2021-01-10 00:11:18
1.[]撰写退修信时，应注意（ ）。A.对书稿所有问题都必须详细分析，使作者信服 B.指出稿件不足之处要观点鲜明、意见具体 C.充分尊重作者的学术观点 D.语气要尽量委婉、恳切E.充
★出版物批销在操作时要注意的不包括（）。A.灵活运用各种购销方式B.在保持合理底线的前提下，根据批销出版物的品种、数量、码洋情况确定发行折扣率C.以追 发布时间：2021-01-10 00:07:13
1.[]★出版物批销在操作时要注意的不包括（ ）。A.灵活运用各种购销方式 B.在保持合理底线的前提下，根据批销出版物的品种、数量、码洋情况确定发行折扣率 C.以追求零库存为手
▲下列关于自动下载的说法错误的是（）。A.对检索结果没有任何约束的下载B.根据产品或业务需要定期或不定期从内容资源库中下载和操作内容资源C.资源管理部 发布时间：2021-01-10 00:06:01
1.[]▲下列关于自动下载的说法错误的是（ ）。A.对检索结果没有任何约束的下载 B.根据产品或业务需要定期或不定期从内容资源库中下载和操作内容资源 C.资源管理部门及其上层
▲以下不属于质量控制的方法的是（）。A.人工抽样检测B.产品整合与测试C.批处理数据校验D.应用环境模拟校验ABCD 发布时间：2021-01-10 00:05:23
1.[]▲以下不属于质量控制的方法的是（ ）。A.人工抽样检测 B.产品整合与测试 C.批处理数据校验 D.应用环境模拟校验ABCD
网友回答参考答案：B 参考解析：无
关于校对基本工序的说法，正确的有（）。A.初校、二校、三校、通读需要依次进行B.誊样可以穿插在初校、二校或三校完成之后进行C.通读是对照原稿通篇审读校 发布时间：2021-01-10 00:02:22
1.[]关于校对基本工序的说法，正确的有（ ）。A.初校、二校、三校、通读需要依次进行 B.誊样可以穿插在初校、二校或三校完成之后进行 C.通读是对照原稿通篇审读校样，在三校后进
★关于页码版式设计的说法，错误的是（）。A.页码分明码和暗码B.暗码不在版面上印出C.图书中每章的首面都不能使用暗码D.竖排版面的页码应使用汉字数字A 发布时间：2021-01-09 23:59:52
1.[]★关于页码版式设计的说法，错误的是（ ）。A.页码分明码和暗码 B.暗码不在版面上印出 C.图书中每章的首面都不能使用暗码 D.竖排版面的页码应使用汉字数字ABCD
网友回答参
★关于订书方式的说法，错误的是（）。A.32页以下的书刊可以选择骑马订B.塑料线烫订既可用于平装书刊又可用于精装书刊C.平订按所用材料不同分为缝纫平订 发布时间：2021-01-09 23:59:13
1.[]★关于订书方式的说法，错误的是（ ）。A.32页以下的书刊可以选择骑马订 B.塑料线烫订既可用于平装书刊又可用于精装书刊 C.平订按所用材料不同分为缝纫平订和铁丝平订，适合
在合同没有明确约定的情况下，如采用基本稿酬加印数稿酬的付酬方式，图书出版单位应该在作品出版后的（）内向著作权人付酬。A.15天B.1个月C.3个月D. 发布时间：2021-01-09 23:53:05
1.[]在合同没有明确约定的情况下，如采用基本稿酬加印数稿酬的付酬方式，图书出版单位应该在作品出版后的（ ）内向著作权人付酬。A.15天 B.1个月 C.3个月 D.6个月ABCD
网友回答
以下应禁止出版的图书选题是（）。A.《我如何成为黑社会老大》B.《王明传》C.《台湾旅游指南》D.《佛教故事》E.《少年应该知道的100个经典鬼故事》 发布时间：2021-01-09 23:51:33
1.[]以下应禁止出版的图书选题是（ ）。A.《我如何成为黑社会老大》 B.《王明传》 C.《台湾旅游指南》 D.《佛教故事》E.《少年应该知道的100个经典鬼故事》
网友回答参考答
报纸的特点之一是（）。A.内容具有系统性和稳定性B.对读者影响最大C.由众多作者的作品汇编而成D.与期刊的主要区别是一般不再版或修订ABCD 发布时间：2021-01-09 23:48:13
1.[]报纸的特点之一是（ ）。A.内容具有系统性和稳定性 B.对读者影响最大 C.由众多作者的作品汇编而成 D.与期刊的主要区别是一般不再版或修订ABCD
网友回答参考答案：C 参考解
关于出版活动中的“复制”，下列表述中错误的是（）。A.在商品经济条件下，复制作品的过程也是出版物的商品生产过程B.印刷是出版物生产中最常用的复制方式之 发布时间：2021-01-09 23:47:13
1.[]关于出版活动中的“复制”，下列表述中错误的是（ ）。A.在商品经济条件下，复制作品的过程也是出版物的商品生产过程 B.印刷是出版物生产中最常用的复制方式之一 C.电子期刊
改错题：改正句子中的错误。(1)每个人都有不足之处，你不应该求全责备他的缺点。(2)该辞书对过于冷僻、陈旧的词基本上均不予收录。(3)王总经理向李主编 发布时间：2021-01-09 23:45:49
1.[问答题]改错题：改正句子中的错误。(1)每个人都有不足之处，你不应该求全责备他的缺点。(2)该辞书对过于冷僻、陈旧的词基本上均不予收录。(3)王总经理向李主编谈了一篇文章
下列物品中，属于出版物的有（）。A.油画原作B.电子期刊C.市场热销的电视剧光盘D.国家发行的纸币E.宋代刻本图书 发布时间：2021-01-09 23:45:26
1.[]下列物品中，属于出版物的有（ ）。A.油画原作 B.电子期刊 C.市场热销的电视剧光盘 D.国家发行的纸币E.宋代刻本图书
网友回答参考答案：BCE 参考解析：无
根据我国《仲裁法》的规定，仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，（）。A.当事人应该依据原仲裁协议重新申请仲裁B.当事人应该向上级人民法院申请执行C. 发布时间：2021-01-09 23:39:10
1.[]根据我国《仲裁法》的规定，仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，（ ）。A.当事人应该依据原仲裁协议重新申请仲裁 B.当事人应该向上级人民法院申请执行 C.当事人可以重新
自然人张某通过签订合同授权自然人李某代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，（）不会导致代理权终止。A.张某死亡B.李某死亡C.张某取消委托合同D. 发布时间：2021-01-09 23:34:04
1.[]自然人张某通过签订合同授权自然人李某代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，（ ）不会导致代理权终止。A.张某死亡 B.李某死亡 C.张某取消委托合同 D.李某丧失民事行
仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的做法是()。A.甲与乙不能自行达成和解协议B.甲乙达成和解也不能撤回仲裁申请C.甲 发布时间：2021-01-09 23:32:39
1.[]仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的做法是( )。A.甲与乙不能自行达成和解协议 B.甲乙达成和解也不能撤回仲裁申请 C.甲撤回仲裁申请
在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭是自知道或应当知道撤销事由之日起()。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年ABCD参考 发布时间：2021-01-09 23:31:32
1.[]在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭是自知道或应当知道撤销事由之日起( )。A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年ABCD
网友回答参考答案：D 参考
根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及()的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。A.增加工程内部装饰B.建筑主体和 发布时间：2021-01-09 23:30:34
1.[]根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及( )的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。A.增加工程内部装饰 B.建筑主体和承重结构变动
在评标委员会组建过程中，下列做法符合法律规定的是()A.评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密B.评标委员会七个成员中，招标人的代表为三名C.项目评标 发布时间：2021-01-09 23:29:53
1.[]在评标委员会组建过程中，下列做法符合法律规定的是( )A.评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密 B.评标委员会七个成员中，招标人的代表为三名 C.项目评标专家从招标代
关于合同变更条件的说法，错误的是()。A.当事人之间原已经存在合同关系B.合同变更可以通过仲裁庭裁决进行C.原合同内容发生变化D.合同变更应当采用书面 发布时间：2021-01-09 23:23:27
1.[]关于合同变更条件的说法，错误的是( )。A.当事人之间原已经存在合同关系 B.合同变更可以通过仲裁庭裁决进行 C.原合同内容发生变化 D.合同变更应当采用书面形式ABCD
网
建设单位转让在建工程，对于施工合同而言，这在民事法律关系变更中属于()变更。A.主体B.客体C.内容D.标的ABCD 发布时间：2021-01-09 23:22:04
1.[]建设单位转让在建工程，对于施工合同而言，这在民事法律关系变更中属于( )变更。A.主体 B.客体 C.内容 D.标的ABCD
网友回答参考答案：A 参考解析：合同法律关系的变更分为主
在我国法律体系中，调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律部门是()。A.行政法B.劳动法C.经济法D.民法ABCD 发布时间：2021-01-09 23:21:56
1.[]在我国法律体系中，调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律部门是( )。A.行政法 B.劳动法 C.经济法 D.民法ABCD
网友回答参考答案：D 参考解析：行政法是调整国家行政管
某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工。关于确定监理单位的说法，正确的是（）。A.应当自行委托监理单位B.应当招标选择监理单位C.可不委托监 发布时间：2021-01-09 23:18:58
1.[]某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工。关于确定监理单位的说法，正确的是（ ）。A.应当自行委托监理单位 B.应当招标选择监理单位 C.可不委托监理单位 D.应
下列不属于承包人应当承担的赔偿损失的有（）。A.转让、出借资质证书造成损失B.偷工减料造成损失C.未按照约定提供原材料造成损失D.要求压缩工期造成损失 发布时间：2021-01-09 23:15:49
1.[]下列不属于承包人应当承担的赔偿损失的有（ ）。A.转让、出借资质证书造成损失 B.偷工减料造成损失 C.未按照约定提供原材料造成损失 D.要求压缩工期造成损失E.不履行保
下列关于诉讼代理人的说法，不正确的是（）。A.在工程建设领域，最常见的是法定诉讼代理人B.诉讼代理人分为法定诉讼代理人、委托诉讼代理人和指定诉讼代理人 发布时间：2021-01-09 23:15:24
1.[]下列关于诉讼代理人的说法，不正确的是（ ）。A.在工程建设领域，最常见的是法定诉讼代理人 B.诉讼代理人分为法定诉讼代理人、委托诉讼代理人和指定诉讼代理人 C.当事人、法
某工程项目于2011年3月1日开始试生产，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为（）。A.2011年4月1日B.2011年6 发布时间：2021-01-09 23:15:16
1.[]某工程项目于2011年3月1日开始试生产，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为（ ）。A.2011年4月1日 B.2011年6月1日 C.2011年9月1日 D.2011
某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当（）内向事故发生地政府安全监管部门报告事故。A.1 发布时间：2021-01-09 23:14:53
1.[]某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当（ ）内向事故发生地政府安全监管部门报告事故。A.1小时 B.24小时 C.
王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照《担保法》规定，下列主体可以作为保证人的是（）。A.某大学教授B.某企业财务科C.某公立 发布时间：2021-01-09 23:13:34
1.[]王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照《担保法》规定，下列主体可以作为保证人的是（ ）。A.某大学教授 B.某企业财务科 C.某公立小学 D.某街道
借用其他单位的资质证书参加投标的，属于（）。A.投标人之间串通投标B.投标人与招标人之间串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以非法手段骗 发布时间：2021-01-09 23:10:53
1.[]借用其他单位的资质证书参加投标的，属于（ ）。A.投标人之间串通投标 B.投标人与招标人之间串通招标投标 C.投标人以行贿手段谋取中标 D.投标人以非法手段骗取中标ABCD
网
按照《标准化法》的规定，我国的标准分为（）。A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准E.部门标准 发布时间：2021-01-09 23:09:49
1.[]按照《标准化法》的规定，我国的标准分为（ ）。A.国家标准 B.行业标准 C.地方标准 D.企业标准E.部门标准
网友回答参考答案：ABCD 参考解析：本题考查的是工程建设标准的分类
在施工现场进行设计技术交底，以下做法中不符合规定的设计单位质量责任和义务的是（）。A.由于悬挑梁使用的直径22钢筋缺货，结构工程师进行了替代换算B.电 发布时间：2021-01-09 23:08:48
1.[]在施工现场进行设计技术交底，以下做法中不符合规定的设计单位质量责任和义务的是（ ）。A.由于悬挑梁使用的直径22钢筋缺货，结构工程师进行了替代换算 B.电气工程师对配电箱
出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由（）承担。A.出卖人B.买受人C.承运人D.承运人和买受 发布时间：2021-01-09 23:08:17
1.[]出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由（ ）承担。A.出卖人 B.买受人 C.承运人 D.承运人和买受人按比例ABCD
网
关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（）。A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C.施工单 发布时间：2021-01-09 23:03:50
1.[]关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（ ）。A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底 B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底 C.施工单位负责项目管
下列有关招标投标的法律文件中，法律效力最高的是（）。A.招标投标法B.建筑业企业资质管理规定C.北京市招标投标条例D.工程建设项目施工招标投标办法AB 发布时间：2021-01-09 23:03:42
1.[]下列有关招标投标的法律文件中，法律效力最高的是（ ）。A.招标投标法 B.建筑业企业资质管理规定 C.北京市招标投标条例 D.工程建设项目施工招标投标办法ABCD
网友回答参考
某公司希望把某直辖市的总部大楼建成标志性建筑，于是向全社会征集设计方案，并声明如果方案被采纳奖励设计者人民币20万元。在对众多稿件的评审后，该公司并没 发布时间：2021-01-09 22:57:33
1.[]某公司希望把某直辖市的总部大楼建成标志性建筑，于是向全社会征集设计方案，并声明如果方案被采纳奖励设计者人民币20万元。在对众多稿件的评审后，该公司并没有发现满意的方
建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有()。A.超越本单位资质等级承揽工程B.中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚C.将承包的 发布时间：2021-01-09 22:56:47
1.[]建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有( )。A.超越本单位资质等级承揽工程 B.中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚 C.将承包的工程转包给他
在建设活动中，可能没有法人资格的组织是()。A.施工单位B.勘察设计单位C.监理单位D.建设单位ABCD 发布时间：2021-01-09 22:54:09
1.[]在建设活动中，可能没有法人资格的组织是( )。A.施工单位 B.勘察设计单位 C.监理单位 D.建设单位ABCD
网友回答参考答案：D 参考解析：在建设工程中，大多数建设活动主体都是
乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为 发布时间：2021-01-09 22:51:56
1.[]乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损
张某取得建造师资格证书并注册后，以建造师名义从事的工作可以包括()。A.作为企业的技术负责人B.担任建设工程施工的项目经理C.从事其他施工活动的管理工 发布时间：2021-01-09 22:47:17
1.[]张某取得建造师资格证书并注册后，以建造师名义从事的工作可以包括( )。A.作为企业的技术负责人 B.担任建设工程施工的项目经理 C.从事其他施工活动的管理工作 D.企业
法人应当具备的条件包括()。A.必须经过法定的程序B.有必要的财产或者经费C.有独立产权的经营场所D.能够独立承担民事责任E.有自己的名称、组织机构和 发布时间：2021-01-09 22:43:58
1.[]法人应当具备的条件包括( )。A.必须经过法定的程序 B.有必要的财产或者经费 C.有独立产权的经营场所 D.能够独立承担民事责任E.有自己的名称、组织机构和场所
网友回
建筑材料公司聘请王某任推销员，双方签订劳动合同，合同中约定王某若完成承包标准，每月基本工资1千元，超额部分按40%提成，若完不成任务，可由公司扣减工资 发布时间：2021-01-09 22:42:41
1.[]建筑材料公司聘请王某任推销员，双方签订劳动合同，合同中约定王某若完成承包标准，每月基本工资1千元，超额部分按40%提成，若完不成任务，可由公司扣减工资。在试用期内，王某没有完
关于工程项目管理企业，下列说法正确的是()。A.可以直接承担该工程的勘察、设计、施工业务B.可以与该工程项目的总承包单位签订合同C.协助业主与该工程项 发布时间：2021-01-09 22:42:20
1.[]关于工程项目管理企业，下列说法正确的是( )。A.可以直接承担该工程的勘察、设计、施工业务 B.可以与该工程项目的总承包单位签订合同 C.协助业主与该工程项目的总承包
符合办理施工许可证条件的建设工程，建设行政主管部门对符合条件的申请颁发施工许可证，应在收到建设单位申请之日起不超过()天。A.7B.15C.20D.3 发布时间：2021-01-09 22:41:58
1.[]符合办理施工许可证条件的建设工程，建设行政主管部门对符合条件的申请颁发施工许可证，应在收到建设单位申请之日起不超过( )天。A.7 B.15 C.20 D.30ABCD
网友回答参考
法律体系中的各种法的形式，具有不同的效力，形成法的效力等级体系。关于法的效力层级，下列表述中正确的是()。A.宪法至上B.上位法优于下位法C.特别法优 发布时间：2021-01-09 22:41:02
1.[]法律体系中的各种法的形式，具有不同的效力，形成法的效力等级体系。关于法的效力层级，下列表述中正确的是( )。A.宪法至上 B.上位法优于下位法 C.特别法优于一般法 D.一
建设单位申请领取施工许可证时，建设资金必须已经落实。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。A.20%B.30%C.40%D.50 发布时间：2021-01-09 22:38:57
1.[]建设单位申请领取施工许可证时，建设资金必须已经落实。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。A.20% B.30% C.40% D.50%ABCD
网友回答参考答案：D
人民法院就数个证据对同一事实证明力的认定原则，错误的有()。A.鉴定结论的证明力大于公文书证B.视听资料的证明力大于勘验笔录C.经过公证的书证证明力大 发布时间：2021-01-09 22:37:59
1.[]人民法院就数个证据对同一事实证明力的认定原则，错误的有( )。A.鉴定结论的证明力大于公文书证 B.视听资料的证明力大于勘验笔录 C.经过公证的书证证明力大于其他书证
某勘察公司作为被告收到了人民法院送达的应诉通知书，并附有举证通知书。关于举证时限，说法错误的有()。A.举证时限必须由人民法院指定B.勘察公司可以在举 发布时间：2021-01-09 22:37:51
1.[]某勘察公司作为被告收到了人民法院送达的应诉通知书，并附有举证通知书。关于举证时限，说法错误的有( )。A.举证时限必须由人民法院指定 B.勘察公司可以在举证期限届满前
下列是建设单位与施工单位经平等协商签订的保修期限条款，其中具有法律效力的是()。A.屋面防水工程的防渗漏为3年B.电气管线工程为3年C.有防水要求的卫 发布时间：2021-01-09 22:34:11
1.[]下列是建设单位与施工单位经平等协商签订的保修期限条款，其中具有法律效力的是( )。A.屋面防水工程的防渗漏为3年 B.电气管线工程为3年 C.有防水要求的卫生间的防渗漏
建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，最轻的处罚是责令限期改正，并处()的罚款。A.2万元以上10万元以下B.10万元以上20万元以下C.20万元 发布时间：2021-01-09 22:30:01
1.[]建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，最轻的处罚是责令限期改正，并处( )的罚款。A.2万元以上10万元以下 B.10万元以上20万元以下 C.20万元以上50万元以下 D.50万
施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，并处()的罚款。A.挪用费用10%～20%B.挪用费用20%～5 发布时间：2021-01-09 22:27:43
1.[]施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，并处( )的罚款。A.挪用费用10%～20% B.挪用费用20%～50% C.挪用费用50%～70% D.挪
安全用水的规定，在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测与()措施。 发布时间：2021-01-09 22:25:45
1.[]安全用水的规定，在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测与( )措施。A.卫生保障 B
某住宅建筑工地夜间进行混凝土施工作业，施工场界噪声经测试为70dB，严重影响了周围居民的休息。该施工单位未办理过任何夜间施工手续并公告附近居民。对此， 发布时间：2021-01-09 22:24:44
1.[]某住宅建筑工地夜间进行混凝土施工作业，施工场界噪声经测试为70dB，严重影响了周围居民的休息。该施工单位未办理过任何夜间施工手续并公告附近居民。对此，下面说法错误的是
建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于()。A.15dB(A)B.20dB(A) 发布时间：2021-01-09 22:24:36
1.[]建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于( )。A.15dB(A) B.20dB(A) C.20dB(A) D.30dB(A)ABCD
网友回答参考答
某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份劳动合同。下列选项中，应属于该劳动合同必备条款的有()。A.劳动合同期限为5年B.劳动报酬为200 发布时间：2021-01-09 22:23:53
1.[]某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份劳动合同。下列选项中，应属于该劳动合同必备条款的有( )。A.劳动合同期限为5年 B.劳动报酬为2000元／月 C.劳动合
某医院与某卫生院签订了融资租赁合同，双方约定，该医院应按照卫生院的要求，购买医疗设备租赁给卫生院，卫生院按约定支付租金。本合同中该医院()。A.享有买 发布时间：2021-01-09 22:22:41
1.[]某医院与某卫生院签订了融资租赁合同，双方约定，该医院应按照卫生院的要求，购买医疗设备租赁给卫生院，卫生院按约定支付租金。本合同中该医院( )。A.享有买受人的权利但不承
甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，约定劳动试用期6个月，6个月后再根据王某工作情况，确定劳动合同期限，下列选项中表述正确的是()。A 发布时间：2021-01-09 22:21:07
1.[]甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，约定劳动试用期6个月，6个月后再根据王某工作情况，确定劳动合同期限，下列选项中表述正确的是( )。A.甲建筑材料公司与王
按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被()。A.撤回B.撤销C.注销D.吊销ABCD 发布时间：2021-01-09 22:14:55
1.[]按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被( )。A.撤回 B.撤销 C.注销 D.吊销ABCD
网友回答参考答案：C 参考解析：无
广播电视塔桅架设安装前的技术准备包括：施工人员配备、()等。A.施工机具配备B.安全防范措施C.安装程序和方法D.技术交底E.施工合同评审 发布时间：2021-01-09 22:13:33
1.[]广播电视塔桅架设安装前的技术准备包括：施工人员配备、( )等。A.施工机具配备 B.安全防范措施 C.安装程序和方法 D.技术交底E.施工合同评审
网友回答参考答案：ABCD 参
数字音频无线广播的优点是声音质量好、( )、覆盖面积大、发射功率小。A.抗干扰能力强B.高速移动接收质量好C.互联互通性能好D.频谱利用率高E.无线增 发布时间：2021-01-09 22:11:55
1.[]数字音频无线广播的优点是声音质量好、( )、覆盖面积大、发射功率小。A.抗干扰能力强 B.高速移动接收质量好 C.互联互通性能好 D.频谱利用率高E.无线增益高
网友回
程控数字交换系统中，用户模块属于( )。A.话路系统B.控制系统C.外围设备D.综合系统ABCD 发布时间：2021-01-09 22:11:09
1.[]程控数字交换系统中，用户模块属于( )。A.话路系统 B.控制系统 C.外围设备 D.综合系统ABCD
网友回答参考答案：A 参考解析：无
下列标识中，用于表示光纤线路工程障碍标石的是（）。A.AB.BC.CD.DABCD 发布时间：2021-01-09 22:08:29
1.[]下列标识中，用于表示光纤线路工程障碍标石的是（ ）。A.A B.B C.C D.DABCD
网友回答参考答案：C 参考解析：无
交换系统工程初验时的障碍率测试可采用（）A.模拟呼叫法B.大话务量统计法C.人机命令法D.话务管魔法ABCD 发布时间：2021-01-09 22:07:03
1.[]交换系统工程初验时的障碍率测试可采用（ ）A.模拟呼叫法 B.大话务量统计法 C.人机命令法 D.话务管魔法ABCD
网友回答参考答案：A 参考解析：无
广播电视发射塔主塔楼屋顶室外地坪高度()为防火二类建筑物。A.B.C.D.ABCD 发布时间：2021-01-09 22:04:27
1.[]广播电视发射塔主塔楼屋顶室外地坪高度( )为防火二类建筑物。A. B. C. D.ABCD
网友回答参考答案：B 参考解析：无
SDH传输设备系统级测试的主要项目有()。A.输入抖动容限测试B.误码测试C.输出抖动测试D.网管功能测试E.保护倒换功能测试 发布时间：2021-01-09 21:54:57
1.[]SDH传输设备系统级测试的主要项目有( )。A.输入抖动容限测试 B.误码测试 C.输出抖动测试 D.网管功能测试E.保护倒换功能测试
网友回答参考答案：BCDE 参考解析：无
天馈线系统安装施工中，常用的吊装设备有()。A.卷扬机B.吊车C.电磨D.升降车E.手搬葫芦 发布时间：2021-01-09 21:54:34
1.[]天馈线系统安装施工中，常用的吊装设备有( )。A.卷扬机 B.吊车 C.电磨 D.升降车E.手搬葫芦
网友回答参考答案：ACE 参考解析：受场地环境的限制，不常采用吊车和升降车，手推磨
通信机房的环境要求包括()。A.温度B.湿度C.防尘D.绝缘E.照明 发布时间：2021-01-09 21:54:14
1.[]通信机房的环境要求包括( )。A.温度 B.湿度 C.防尘 D.绝缘E.照明
网友回答参考答案：ABCE 参考解析：绝缘要求一般针对地面，不属于环境的范畴，但机房对地面有荷载的要求。
电缆或信号线的焊接点应()。A.端正光滑B.无虚焊C.无凹陷无凸泡D.不松动E.使用焊油 发布时间：2021-01-09 21:54:04
1.[]电缆或信号线的焊接点应( )。A.端正光滑 B.无虚焊 C.无凹陷无凸泡 D.不松动E.使用焊油
网友回答参考答案：ABCD 参考解析：无
全塑电缆的护套在屏蔽层外面。护套有()。A.单层护套B.双层护套C.多层护套D.综合护套E.粘接护套（层） 发布时间：2021-01-09 21:46:33
1.[]全塑电缆的护套在屏蔽层外面。护套有( )。A.单层护套 B.双层护套 C.多层护套 D.综合护套E.粘接护套（层）
网友回答参考答案：ABDE 参考解析：无
电波传播衰落的主要原因是由大气与地面效应引起的，从衰落发生的物理原因看，可分为()。A.闪烁衰落B.干涉衰落C.单径衰落D.多径衰落E.波导型衰落参考 发布时间：2021-01-09 21:42:56
1.[]电波传播衰落的主要原因是由大气与地面效应引起的，从衰落发生的物理原因看，可分为( )。A.闪烁衰落 B.干涉衰落 C.单径衰落 D.多径衰落E.波导型衰落
网友回答参考答案：AD